Canteleu Marchés Publics

Fourniture et installation de mobilier

VILLE DE CANTELEU

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché à Procédure Adaptée

1 – DÉNOMINATION & ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PASSANT LE MARCHÉ :

Pouvoir adjudicateur : Mairie de CANTELEU – 13 place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU

Référent : service technique – mail : patrimoine-bati@ville-de-canteleu.com – Tél : 02 32 83 40 14 –
Fax : 02 32 83 40 35

2 – MODE DE PASSATION CHOISI : Marché à procédure adaptée

3 – OBJET DU MARCHÉ : Fourniture et installation de mobilier

4 – DURÉE DU MARCHÉ : de la notification du marché au 31/12/2008

5 – DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉMARRAGE : suivant bons de commande

6 – NOMBRE ET NATURE DES LOTS :

Lot n° 1 : fourniture et installation de mobilier scolaire / ameublement

Lot n° 2 : fourniture et installation de mobilier halte garderie / petite enfance

7 – OBTENTION DES DOSSIERS : gratuitement, sur demande des candidats aux coordonnées de la Mairie, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

8 – DÉLAI D'ENGAGEMENT : 90 jours

9 – VARIANTES : autorisées

10 – LA RECEVABILITÉ DES OFFRES : les offres seront transmises sous pli cacheté portant la mention
« Consultation pour FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER – Lot n° .... - Intitulé ; .... – Ne pas ouvrir » et portera l'adresse ci-dessus mentionnée. Le contenu de ce pli cacheté est précisé à l'article 3-9 du règlement de consultation.

11 – RÉCEPTION DES OFFRES : date limite le 19 février 2008 à 12h00

12 – CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :

 Le prix (40%)

 Le délai de livraison proposé par le candidat (30 %)

 La qualité esthétique et fonctionnelle des produits (20 %)

 Les garanties proposées (10 %)

13 – MODALITÉS DE FINANCEMENT : à partir du budget de la ville et de subventions le cas échéant.

14 – ENVOI DE L'AVIS : date d'envoi de l'A.A.P.C. Le 29 janvier 2008, au GROUPE MONITEUR (www.marchesonline.com), sur le site Internet de la ville, par voie d'affichage en Mairie.

15 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES : Hôtel de Ville, 13 place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU – service technique – mail : patrimoine-bati@ville-de-canteleu.com

16 – INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – Tél : 02 32 08 12 70

Mission d’audit informatique

Avis d'appel public à la concurrence - Ville de Canteleu
Marché à Procédure Adaptée

Objet du marché : Mission d’audit informatique

Obtention du dossier de consultation : Mairie de Canteleu – 13 place Jean Jaurès – 76380 CANTELEU
Tel : 02.32.83.40.32. Fax : 02 32 83 40 35.– E.mail : informatique@ville-de-canteleu.com . Remise gratuite du dossier par le secrétariat du service technologies, suite à demande (courrier, télécopie, téléphone),

Obtention de renseignements : sur demande écrite par e-mail, télécopie ou courrier auprès  du service technologies

Date prévisionnelle de démarrage : 1er semestre 2008

Durée prévisionnelle : 3 mois

Justificatifs à produire : voir cahier des charges

Critères de sélection:
La méthodologie employée 40%
Le prix de l'ensemble des prestations. 60%

Financement et règlement du marché : à partir du budget de la ville

Modalités de paiement : Les paiements s'effectueront par virement administratif avec mandatement à 45 jours maximum  selon les règles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé des paiements est Monsieur le Trésorier Principal de DEVILLE LES ROUEN. L'ordonnateur est Monsieur le Maire de la commune de CANTELEU.

Date d'envoi du présent avis : le  28 janvier 2008 sur le site internet de la ville et par affichage en Mairie et publication au BOAMP MAPA

Date limite de réception des offres : le 20 février 2008 à 17 heures.(Heure de Paris)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – tel 02 32 08 12 70

Négociation : la collectivité se réserve la possibilité de négocier à l'issue de la procédure de consultation avec l'ensemble des soumissionnaires

Entretien de la signalisation horizontale et verticale

VILLE DE CANTELEU

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché à Procédure Adaptée

1 – DÉNOMINATION & ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PASSANT LE MARCHÉ :

Pouvoir adjudicateur : Mairie de CANTELEU – 13 place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU

Référent : service technique – mail : patrimoine-bati@ville-de-canteleu.com – Tél : 02 32 83 40 14 –
Fax : 02 32 83 40 35

2 – MODE DE PASSATION CHOISI : Marché à commande passé sur procédure adaptée

3 – OBJET DU MARCHÉ : Entretien de la signalisation horizontale et verticale

4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX : Travaux de marquage (zébras, passages piétons, flèches, stop, etc...) et remplacement de panneaux de signalisation, de glissières bois ou métalliques et de barrières de sécurité, sur chaussée du réseau de la voirie de la Ville de Canteleu.

5 – DELAI D'EXÉCUTION : Année 2008, reconductible en 2009

6 – NOMBRE ET NATURE DES LOTS : Lot unique

7 – OBTENTION DES DOSSIERS : gratuitement, sur demande des candidats aux coordonnées de la Mairie, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

8 – DÉLAI D'ENGAGEMENT : 90 jours

9 – LA RECEVABILITÉ DES OFFRES : les offres seront transmises sous pli cacheté portant la mention « Consultation pour Entretien de la signalisation horizontale et verticale – Ne pas ouvrir » et portera l'adresse ci-dessus mentionnée. Le contenu de ce pli cacheté est précisé à l'article 3-9 du règlement de consultation.

10 – RÉCEPTION DES OFFRES : date limite le 01 février 2008 à 16h00

11 – CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :

 Valeur technique de l'offre appréciée suivant les informations figurant sur un mémoire technique présenté par l'entreprise, et sur fiche ci-jointe à compléter, note attribuée sur 20, pondérée à 60 %

 Prix de prestations – une analyse comparative des prix unitaires des prestations sera effectuée. Elle donnera lieu à l'attribution d'une note sur 20 qui sera pondérée à 40 %

12 – MODALITÉS DE FINANCEMENT : à partir du budget de la ville et de subventions le cas échéant.

13 – ENVOI DE L'AVIS : date d'envoi de l'A.A.P.C. Le 18 janvier 2008, au GROUPE MONITEUR (www.marchesonline.com), sur le site Internet de la ville, par voie d'affichage en Mairie.

14 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES : Hôtel de Ville, 13 place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU – service technique – mail : patrimoine-bati@ville-de-canteleu.com

15 – INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – Tél : 02 32 08 12 70

Etude de programmation HQE pour la construction d'un groupe scolaire, d'un accueil petite enfance et d'une salle polyvalente

VILLE DE CANTELEU

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché à Procédure Adaptée

MODIFICATION DE L'AVIS PARU LE 28/12/2007
au GROUPE MONITEUR « www.marchesonline.com » (avis n° AO-0801-0817)
et sur le site INTERNET de la Ville de Canteleu

1 – DÉNOMINATION & ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PASSANT LE MARCHÉ :

Pouvoir adjudicateur : Mairie de CANTELEU – 13 place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU

Référent : service technique – mail : patrimoine-bati@ville-de-canteleu.com – Tél : 02 32 83 40 14 –
Fax : 02 32 83 40 35

2 – MODE DE PASSATION CHOISI : Marché à procédure adaptée

3 – OBJET DU MARCHÉ : Etude de programmation HQE pour la construction d'un groupe scolaire, d'un accueil petite enfance et d'une salle polyvalente

4 – RÉCEPTION DES OFFRES : date limite le 24 janvier 2008 à 16h00 (prolongation de délais)

5 – ENVOI DE L'AVIS MODIFICATIF : date d'envoi de l'A.A.P.C. Le 14 janvier 2008, au GROUPE MONITEUR (www.marchesonline.com), sur le site Internet de la ville, par voie d'affichage en Mairie.

Travaux de câblage électrique, informatique et téléphonique dans les écoles

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE
AAPC - Maître d’ouvrage : Mairie de Canteleu

Objet du marché : Travaux de câblage électrique, informatique et téléphonique dans les écoles

Dates prévisionnelles d'exécution Avril, Juillet août 2008

Durée du marche Le marché prendra effet à compter de sa notification.

Nombre et nature des lots
Lot unique : Travaux de câblage électrique, informatique et téléphonique dans les écoles

Obtention des dossiers : gratuitement, sur demande des candidats auprès de :
Mairie de Canteleu
Service technologies (bureau 20) (téléphone 02 32 83 40 32)
13 place Jean Jaurès
76380 Canteleu
(de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H du lundi au vendredi)

8 – Variantes autorisées

9 – Délai d'engagement 90 jours

10 - Réception des offres Date limite le : 30 janvier 2008 17 heures (Heure de Paris)

11 – Justificatifs à fournir
Voir article 5 du règlement de consultation

12 – Critères de jugement des candidatures et des offres
Critères de sélection des candidatures
Les conditions d'élimination et les critères de jugement des candidatures seront les suivants: Candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières par rapport à la prestation, sont jugées insuffisantes
Critères de sélection des offres
Le marché sera attribué au candidat qui aura présenté les offres économiquement les plus avantageuses au vu des critères suivants affectés d'un coefficient de pondération :
➔ Valeur technique (40%)
➔ Prix des prestations (40%)
➔ Délais d'exécution (20%)

13 – Modalités de paiement
Les paiements s'effectueront par virement administratif avec mandatement à 45 jours maximum  selon les règles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé des paiements est Monsieur le Trésorier Principal de DEVILLE LES ROUEN. L'ordonnateur est Monsieur le Maire de la commune de CANTELEU.

14 – Publications de l'avis
Date d'envoi de l'A.A.P.C. au BOAMP National, Paris Normandie, sur le site Internet de la ville, par voie d'affichage en Mairie le 7 janvier 2008

15 – Renseignements
Administratif et techniques (uniquement par écrit)

Hôtel de ville
Service technologies
13 place Jean Jaurès
BP 11
76380 CANTELEU
Mail : informatique@ville-de-canteleu.com

16 – Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – tel 02 32 08 12 70

Acquisition de matériel informatique

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE
AAPC - Maître d’ouvrage : Mairie de Canteleu

Objet du marché : Acquisition de matériel informatique

Marché à bons de commande :        oui

Dates prévisionnelles d'exécution Avril, mai, Juillet août 2008

Durée du marche
Chaque marché prendra effet à compter de sa notification pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2008.

Nombre et nature des lots

Lot 1 : Fourniture de postes de travail et divers périphériques (environ 80 postes
Lot 2 : Fourniture d'imprimantes (environ 6 imprimantes)
Lot 3 : Fourniture de mobilier (environ 60 tables et 120 chaises)

Obtention des dossiers : gratuitement, sur demande des candidats auprès de :
Mairie de Canteleu
Service technologies (bureau 20) (téléphone 02 32 83 40 32)
13 place Jean Jaurès
76380 Canteleu
(de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H du lundi au vendredi)

8 – Variantes autorisées pour les lots 1 et 2

9 – Délai d'engagement 90 jours

10 - Réception des offres Date limite le : 30 janvier 2008 17 heures (Heure de Paris)

11 – Justificatifs à fournir
Voir article 5 du règlement de consultation

12 – Critères de jugement des candidatures et des offres
Critères de sélection des candidatures
Les conditions d'élimination et les critères de jugement des candidatures seront les suivants:
Candidats dont les garanties professionnelles techniques et financières par rapport à la prestation, sont jugées insuffisantes

Critères de sélection des offres
Lot 1  Fourniture de postes de travail et divers périphériques
Les caractéristiques techniques (40%)
Les performances énergétiques et sonores du matériel (10%)
Le prix d'acquisition du matériel. (50%)
Lot 2 : Fourniture d'imprimantes
Les caractéristiques techniques (30%)
Les performances énergétiques et sonores du matériel (20%)
Le prix d'acquisition des matériels. (25%)
Le coût d'exploitation (25%)
Lot 3 : Fourniture et installation de mobilier informatique
Les caractéristiques techniques (40%    )
Le prix d'acquisition des matériels. (60%)

13 – Modalités de paiement
Les paiements s'effectueront par virement administratif avec mandatement à 45 jours maximum  selon les règles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé des paiements est Monsieur le Trésorier Principal de DEVILLE LES ROUEN. L'ordonnateur est Monsieur le Maire de la commune de CANTELEU.

14 – Publications de l'avis
Date d'envoi de l'A.A.P.C. au BOAMP National, sur le site Internet de la ville, par voie d'affichage en Mairie le 7 janvier 2008

15 – Renseignements
Administratif et techniques (uniquement par écrit)

Hôtel de ville
Service technologies
13 place Jean Jaurès
BP 11
76380 CANTELEU
Mail : informatique@ville-de-canteleu.com

16 – Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – tel 02 32 08 12 70

Acquisition et maintenance de photocopieurs noir et blanc

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE
AAPC - Maître d’ouvrage : Mairie de Canteleu

Objet du marché : Acquisition et maintenance de photocopieurs noir et blanc

Marché à bons de commande :        Non

Marché à tranche ferme:             Oui

Obtention gratuite du dossier de consultation suite à demande par courrier, télécopie, e.mail ou téléphone à la Mairie de Canteleu - Place Jean Jaurès – BP 11 - 76380 CANTELEU Tel : 02 32 83 40 32 Fax : 02 32 83 40 35.- E.mail : informatique@ville-de-canteleu.com .

Obtention de renseignements portant sur l'objet de la consultation suite à demande faite uniquement par écrit

Date prévisionnelle de démarrage : Mars 2008

Lieu d'exécution : Mairie de CANTELEU

Durée de validité de l'offre : 90 jours

Critères pondérés de jugement des offres :
La facilité d'utilisation de l'appareil (30%)
Le prix d'acquisition (35%)
Le coût d'exploitation (35%)

Modalités de paiement du marché : A partir du budget de la ville, par virement administratif, selon les règles de la comptabilité publique. Le comptable chargé des paiement est Monsieur le Trésorier Principal de Déville les Rouen

Envoi du présent avis : le 07 janvier 2008        Support (s) de publicité : BOAMP Mapa, site internet de la Ville, par voie d'affichage en Mairie

Date limite de réception des offres le 30 janvier 2008 à 17 heures (heure de Paris)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif – 80 boulevard de l'Yser – 76000 ROUEN – tel 02 32 08 12 70